每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。吃别人吃不了的苦,忍别人受不了的气,付出比别人更多的,才会享受的比别人更多。下面是小编整理的【推荐】合作合同范文汇编8篇,欢迎大家阅读和收藏一下噢。
合作合同 篇1
合伙人一(甲):身份证号:
合伙人二(甲):身份证号:
现合股(合伙)开办一家__________________,全面实施两方共同投资、一方入组建、技术、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经过两方合伙人的平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、 出资的总额为:人民币:一百万人民币,¥:100万
甲出资__________
甲投资30万、占总投资的25 %。占公司股份25 %。
二、股权份额及股利分配:
两方约定甲占有股份公司股份%; 甲占有股份公司股份;甲乙两方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,两方按占有股份比例作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留公司作为资本填充。
如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经两方同意,并由甲乙两方同时进行、甲有优先权。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限:
合伙期限为________年,自20xx年____月____日起,至________年________日止。如公司正常经营,两方无意退出,则合同期限自动延续。
2、入伙、退伙,出资的转让
a入伙:①需承认本合同;②需经甲乙两方同意;③执行合同规定的权利义务。
b退伙:①公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按退伙人的占有股分50%退出。非经两方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被
迫退出时,将按公司当时财产状况的50%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应按实际造成的损失进行赔偿。
3.、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人
4、合伙的终止及终止后的事项
合伙因以下事由之一可终止:①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请公司所在地公证单位参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按股份比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,先以公司共同财产偿还,合伙公司财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
5、纠纷的解决
合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、职能分配及议定事项
在成立股东后,全权委托________作为公司法定代表,全权协调处理公司的工商税务、消防安全、业务接洽及商务等事务。
如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:
1、单项费用支付超过50000元;必须经过甲、乙两位股东签字。
2、新产品或设备的引进;
3、厂房扩建等再投资事项;
4、公司章程约定的其他重大事项等。
5、公司每月要进行一次盘点,股东一起参与结算。
6、设立一个公司账户、同时两位股东都拥有此账户短信提示、以方便及时了解账户资金流动情况。
8、公司公章由___________保管,账目由___________保管
六、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商,本协议一式两份,两方各执一份,自两方签字确认后生效。
甲(签名):__________________年____月____日
甲(签名):__________________年____月____日
合作合同 篇2
中国______公司,地址:________(以下称:甲方)
与______公司,地址:________(以下称:乙方)
为促进两国文化,就合作出版(____)取得一致意见,协议如下:
第一条本书的书名和规模
1.本书暂定名为(____),在___取材___卷。
2.本书的版型为国际型(即b4变型版),开本约为___×___毫米,厚书皮精装本,每卷____页,其中:彩色摄影图片占____页;图片说明、专题文章等占____页。
3.本书的编辑内容和工作计划,由双方共同组成的编辑委员会提出方案,经双方各自指定的负责人审批后具体实施。
第二条业务分工
1.甲方负责制作、图片说明的编写和专题文章的组稿。
2.乙方负责摄影(自带摄影器材和彩色胶片)、制版、印刷、发行、销售。
3.文稿的翻译由甲方负责;译文的校审由甲方负责。
4.本书的图片和文稿,必须经双方共同审定,由各自指定的负责人联合签字后付樱
第三条费用分担
1.甲方负责制作技术费、文稿编辑费、校审费、中文序文跋文稿酬费等。
2.乙方负责摄影、制版、印刷、发行、销售以及文稿翻译、____文序文跋文稿酬费等一切费用。
3.为出版本书双方人员互相来往和进行业务活动的一切费用开支由各方自理。
第四条出版发行
1.本书先出____文版,初版印数定为___套,于____年底以前出书。从正式印书之日起,乙方需在___个月内出版发行。第二版及以后再版的印数,由乙方及时提出意见,与甲方商定。
2.中文版初版印数暂定为____套,发行时间待定。
3.今后出版其他各种文版,其编辑内容、出版计划和版税率,由乙方提出方案,与甲方商定。
第五条版权
1.本书的____文版、中文版和今后出版的各种文版的版权,归甲方与乙方共有。
2.双方为出版本书所撰写的文稿、摄影的图片,只限出版本书使用。任何一方如利用上述文稿、图片资料另行编辑出版其他书籍,必须征得对方的同意,其版税由双方另行商定(乙方为宣传本书时可使用小部分图片,但最多不超过10个)。
3.乙方如果转让其他文版版权,必须经甲方同意,所得版税双方各半。
第六条版税
1.乙方出版本书,应向甲方支付版税。____文版和中文版的版税率相同。初版版税率为印数定价总额的____%;第二版版税率为印数定价总额的____%;第三版及以后的再版,其版税率本着平等互利的原则由双方另行商定。
2.甲方所得的版税应是纯收入,与版税有关的税金等开支由乙方负担。
3.乙方应付的版税以____元结算,在本协议签字生效后___个月内,乙方应向甲方预付初版版税总额的____%(每卷暂按____元价格计算);其余____%连同预付部分,按照销售定价,在本书出版发行后____个月内一次付清。以上版税均由乙方直接汇给甲方。
第七条佣金
××公司是甲方和乙方合作出版本书的介绍和联系机关,双方同意每出一版按印数定价总额的____%作为佣金付给××公司,这笔佣金由双方各负担一半。乙方向甲方支付的初版版税____%和第二版版税____%税率中,均包含应付给××公司____%的佣金,可由乙方代甲方直接支付给××公司。××公司要为促进双方顺利实施本协议的各项条款承担义务。
第八条赠送样书
乙方于本书发行后,向甲方赠送全套样书____套,如出版其他文版,亦同。
第九条协议的有效期限与补充修订问题
1.本协议签署后,须在____个月内报请各自政府批准,自批准之日起____年内有效。
2.本协议在生效期间,如发生新问题时,双方本着友好和互惠的精神,经过协商作补充和修改。对本协议的补充和修改,都应经双方指定的负责人的正式书面签署,方为有效。
第十条协议的仲裁
1.上述协议在实施中应严格信守。如发生与本协议有关的争议,双方本着友好的精神协商解决。如经协商不能解决时,则向对方国的仲裁机构申请仲裁。中国方面的仲裁机构为____中国国际贸易促进会对外贸易仲裁委员会____,乙方的仲裁机构为____。
2.本协议根据第九条终止时,已出版的本书可以继续发行,但对未支付的版税,仍依第6条的规定支付。
第十一条协议文本
本协议中文本与____文本各印制3份,由双方和××公司授权的代表联合署名,各保存一份。本协议中文本与____文本具有同等效力。
甲方代表:____签署:____
乙方代表:____签署:____
××公司代表:____签署:____
合作合同 篇3
根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条
工程概况及承包工作内容
第二条
作业人员
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为:_________元(人民币)大 写:_________元
4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4·2·2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
5·1 结算、决算资料:
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算:
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付:
5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理:
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
第八条工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动。
12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
第十三条违约责任
13·1发包人违约责任
13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13·2承包人违约责任
13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “√”):
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向 ___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
温馨提示:在双方对合同进行签订时,需要在合同当中做好双方义务以及权利的明确
第一,工程的承包方方面,在合同成效之后,则需要通过合同当中所承诺义务的主动履行为工程劳务方创造良好的施工条件。而作为工程责任主体,也需要在充分联系合同的基础上做好输出方在工程建设当中连带责任的强调,以此督促其能够做好合同的履行,做好工程范围内质量的负责;
第二,在没有得到工程承包人允许、授权的情况下,不允许擅自同发包人等部门联系,劳动分包人要严格按照工程进度计划做好施工计划的提供,如果工程有阶段工期要求,则需要按时做好阶段施工计划的提供,在必要情况下,需要根据工程承包人要求做好周、旬施工计划,做好上述各类计划的劳动力安排,在提交、经过承包人批准之后严格实施;
第三,在工程建设中,要严格按照施工验收规范、施工技术要求、设计图纸以及施工组织设计做好施工组织,以此保证工程各方面质量都能够满足标准要求。要做好作业计划的科学安排,通过足够人、物力的投入保证工期能够满足要求;
第四,要做好日常安全教育,做好相关安全技术规范的认真执行,严格做好安全措施以及安全制度的落实,保证施工安全能够满足要求;
第五,在工程建设当中,要对现场管理引起充分的重视,即严格按照建设主管部门以及当地消防、环卫以及环保相关部门管理规定开展工作,保证施工的文明开展;
第六,对于因自身责任造成的返工、工期延误、现场脏乱差、质量修改以及安全事故情况,要做好自觉承担,在工程建设过程中主动接受来自相关部门以及工程承包人的管理检查,按时做好技术经济资料以及相关报表的提交,积极配合承包人做好工程交工验收相关手续;
第七,要严格服从承包人工程师以及发包人指令,做好分包人工作程序以及合同约定相关内容的督促检查。
合作合同 篇4
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:
甲方根据国家规定的有关要求在______设立______工程建设监理有限公司______分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在______的分公司成立后,由乙方出面承包甲方______分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的______%上缴给甲方作为甲方的管理费用。
甲乙双方权利义务:
(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。
(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
违约责任:
甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息______%交纳违约利息。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
合作合同 篇5
甲方:
乙方:
为更好的推广“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌,领先一步迎合市场发展需求,经甲乙双方平等协商,现达成“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌商标授权使用商意向如下:
一、甲方初步确定乙方为XX公司“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌在地区商标授权使用商,并开店经营..
二、乙方同意在上述区域内经销“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌系列产品.根据目前乙方实际情况,乙方承诺在选定经营场所后,签订“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌授权合作合同.
三、此合作意向协议期有效期为年月日到年月日,超出上述时间,甲方有权选择其他经品牌授权商,或根据双方协商情况而定.
四、乙方先交付合作意向定金人民币 1万元。在签订“XX奶茶店加盟”品牌授权合作合同时,此定金将自动转为合同款;同时此协议自动作废,相关事宜以合同为准.
五、乙方在签订“XX奶茶店加盟/饮品店加盟”品牌授权合作合同时,应出具营业执照复印件、法定代表人身份证复印件(委托书及委托代理人身份证复印件)等有效证件。并承诺保守甲方的商业机密.
商业机密是指:甲方提供或持有的以任何形式存在的经营、管理、技术或交易信息,包括甲方产品定价、市场分析、销售计划、客户名单、广告策略、财务、人事、产品开发、产品配方、制造技术、内部文件、内部信函、电子文档、双方交易信息以及其他一切商业信息。
六、其他未尽事宜甲乙双方平等协商解决.
七、如最终未达成合作,此意向书金额无息、无条件返还给乙方
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人: 电话: 电话:
邮编: 邮编: 签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月日
合作合同 篇6
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《合同法》、《合伙企业法》和国家其他相关法律、法规,本着平等互利的原则,甲、乙双方在平等自愿的基础上协商一致,达成本合作开办协议、按以下方式执行:
第一章、成立事由和甲乙方基本权利义务
1.1总纲
1.1.1甲、乙双方于 20xx年12 月14日 达成如下协议:共同成立 服装批发贸易公司
1.1.2甲乙双方按实际投入股份资金的比例享受权益及承担义务:甲方投资51%并享有同比例的权利及承担同比例的义务,乙方投资49%并享有同比例的权利及承担同比例的义务。
1.1.3在开办、经营过程中产生的费用审计无误后实报实销作为管理费用支出的一部分。
1.1.服装批发贸易公司所需资金双方按约定的比例出资在订货前到位。
1.2 甲方权利和义务:
1.3 乙方权利和义务:
1.4双方的其他约定
1.4.1服装批发贸易公司在今后的经营中,如有一方转让股份,另一方有优先购买权,价格由双方协商。
1.4.2营业执照 陈远红 担任负责人,性质为合伙企业。
1.4.3 服装批发贸易公司的管理、生产、人事聘用等按照企业制定的现代企业管理制度进行。
第二章:合伙名称、合伙人的出资及经营范围
2.1 甲、乙双方计划各自投资人民币现金3 万元、共6万元人民币申请注册成立;在出资过程中甲乙双方的股东姓名及出资细目见下表:
企业公章。股东出资证明书为股东持有本企业股份的书面证明。合伙人出资证明书一式两份,双方合伙人各持一份。
若合伙人出资证明书遗失,应立即向企业股东会申请注销,经企业股东会审核同意后予以补发。
企业以后的经营过程中,若需要继续投资,则甲乙双方各自按自己的出资比例进行相应的投资工作。
2.2计划经营期限和范围:服装批发,零售,加盟等
第三章合伙人的权利义务和转让出资的条件
3.1合伙人作为出资者按投入企业的.资本额,享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者权利,并承担相应的义务。
3.2 股东权利
A.出席股东大会,并根据其出资额享有表决权:
B.股东有权查阅股东会议记录和企业财务会计报表;
C.选举和被选举为总经理;
D.股东按出资比例分取红利。企业新增资本时,股东可优先认缴出资; E.优先购买其他股东转让的出资;
F.企业终止后,依法分取企业的剩余财产。
3.3 股东义务:
A.一次性足额缴纳所认缴的出资;
B.执行企业股东会的各项决议,并按时参加股东会议;
C.依其所认缴的出资额承担企业债务;
D.维护企业声誉和信用,不得损害企业利益;
E.遵守企业章程和各项规章制度;
F.企业办理工商登记注册后,不得抽回出资,违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3.4 转让出资条件:
A.股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资;
B.股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。
C.股东同意转让的出资,在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权;
D.股东依法转让其出资后,由企业将受转让人的姓名或者名称,住所及受让的出资额记载于股东名册。
第四章股 东 会
4.1 企业设股东大会,股东大会由全体股东组成。
4.2 股东大会会议,由股东按照出资比例行使表决权。
4.3 股东大会行使下列职权:
A决定企业的经营方针和投资计划;
B选举和更换经理,决定有关经理的报酬事项;
C 审议批准执行经理的报告;
D审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案;
E审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损的方案;
F对企业增加或者减少注册资本作出决议;
G对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
H对企业合并、分立、变更企业形式,解散和清算等事项作出决议;
I修改企业章程;
J聘任或解聘企业经理。
第五章 企业负责人
5.1 第一届 企业负责人(法定代表人)由陈远红 担任,对股东会负责。企业负责人任期3年,任期届满,可连选连任。企业负责人在任期届满前,如无重大过失股东会不得无故解除其职务。
5.2 企业负责人对股东会负责,行使以下权利:
A.负责召集和主持股东会,检查股东会会议的落实情况,并向股东会报告工作;
B.执行股东会的决议;
C.制定企业的经营计划和投资方案;
D.制定企业年度财务预,决算方案和利润分配方案,弥补亏损方案;
E.制定企业增加和减少注册资本的方案以及发行电站债券的方案;
F.拟定企业合并,分立,变更公司形式,解散的方案;
G.决定企业内部管理机构的设置;
H.提名企业经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘企业副经理,财务负责人,决定其报酬事项;
I.制定企业的基本管理制度;代表企业签署有关文件.
J 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下,对企业事务行使特别裁决权和处置权,但这类裁决权和处置权须符合企业利益,并在事后向股东会报告; K.企业章程规定的其他职权。
5.3 企业设经理1名,由股东会聘任或解聘。经理对企业负责人负责,行使下列职权:
A主持企业的生产经营管理工作;
B组织实施企业年度经营计划和投资方案;
C拟定企业内部管理机构设置方案;
D拟定企业的基本管理制度;
E制定企业的具体规章;
F提请聘任或者解聘企业副经理、其它下属工作人员;
第六章 企业的解散事由与清算办法
企业有下列情形之一的,予以解散和清算:
A.因不可抗力迫使企业无法继续经营;
B.企业因违反法律,行政法规被依法责令关闭;
C.企业被宣告破产;
D.企业因合并或需要解散的。
第七章 股东认为需要规定的其他事项
企业负责人、股东、或其他高级管理人员必须按公司赋予的权利行使职权,任何人不得利用在企业的地位和职权为自己谋取私利,不得侵占企业的财产。在合伙期间不得另外再单独经营与本合伙项目相同或相近的项目。
企业研究决定生产经营的重大问题。制定重要的规定,制度,应当听取企业职工的意见或建议。
依法需要建立其他组织或机构的,企业按法律,法规规定执行。
第八章 附 则
8.1 本协议未规定到的法律责任和其他事项,按法律,法规执行。
8.2 本协议的解释权属本企业股东会的原始发起人(李春冰、祝天才)。
8.3 本协议由甲乙双方签字认可。
8.4 可以修改本协议,但需由甲乙双方签字认可。
8.5 本协议壹式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效。
8.6 违约责任
本协议签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。未尽事项按《合同法》、《合伙企业法》及其他相关法律执行。
甲方签字盖章:乙方签字盖章:
甲方身份证号:乙方身份证号:
甲方住址: 乙方住址:
贰零xx年 月 日
合作合同 篇7
甲方:乙方:
兹有甲乙双方就某店面合作开_店一事,经友好协商达成如下协议:
1、合作期限自_年_月到_年_月止。
2、经营管理:甲方委派或招聘店长,统一按标准模式进行经营管理,店员及收银员由店长进行招聘,统一培训。
3、装修:由乙方负责设计,费用由双方各负责一半。
4、经营:店内进货的费用由双方负责,盈利按赚取的盈利各分百分之50。
5、费用:店租、工资、水电、工商税务等一切经营管理费用由甲乙双方支付。
6、协议签订之日:甲乙方即应办理联名户头。作为以后进货的费用跟开支。
7、经营终止:如双方因不可抗拒等因素要终止合作,应提前三个月通知。
8、未尽事宜:甲乙双方协商处理。
9、甲乙双方如有一方违反合约规定,承担一切后果,并赔偿违约金5万元整。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合作合同 篇8
部门:
负责人:
签定日期:
甲方:
乙方:
公司地址:
公司地址:
联系电话:
联系电话:
一、供应商经营品类为 品牌为, 经营方式为 。
二、营业额指标:全年含税营业总额不低于人民币________元,乙方每月的联营指标(含税)具体约定如下:
三、在本合同签订____日内,乙方一次性向甲方缴纳进场费_________元。
四、乙方在本合同签订时向甲方交纳保证金人民币_________元(大写:_________________元)
五、甲方按乙方营业额的39;________%(如乙方实际营业额达不到约定的营业额指标,则按该指标提取),提取联营管理费,于每月付款时一并结算。
六、物业管理费:收费标准人民币_________元平方米月。
七、因甲方需对乙方委派的驻店营业人员进行管理和培训,乙方同意按驻店营业人员的人数,一次性向甲方按每人人民币_________元的标准支付管理费、按每人人民币_________元的标准支付培训费,按每人人民币________元(其中押金________元)的标准支付胸牌费、按每人夏装(男装 ______元人民币套,女装_______元人民币套)冬装(男装_____元人民币套, 女装______人民币套)的标准支付服装费。
八、乙方聘用甲方营业员的,应支付其工资(______元人月)和奖金(月销售额的____%人月),并且应在每月月首____日内,交付于甲方;所聘外来营业员的工资及奖金,由乙方自行负担。如逾期支付甲方店员工资和奖金,每逾期一天,按应付款项的_____向甲方支付违约金。
九、本合同联营期限为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
十、补充协议:
甲方: 签字(盖章)
乙方: 签字(盖章)
委托代理人:
委托代理人: