踏实一些，不要着急，你想要的，岁月都会给你。下面是小编整理的【必备】授权委托书范文汇总【七篇】，欢迎大家阅读和收藏一下噢。
授权委托书 篇1
一、委托监理单位：XX监理有限公司
二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
XX公司
法人代表：
20xx年6月20日
授权委托书 篇2
致：
本授权书宣告：______(投标人全称)、_______(职务)、________(姓名)合法地代表我单位，授权________(投标人或其下属单位全称)的________(职务)、________(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在__________(公路项目名称)第_______合同段(或 大桥)工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文____件，与招标人(或业主)协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
投 标 人：_____(盖章)
授 权 人：_____(签字)
被授权的代理人：_____(签字)
日 期：___年___月__日
(注：在授权书后应附有经公证机关盖章并由公证员签字的.公证书，若投标文件中缺少公证书或公证书不满足要求，招标人有权将其作为废标处理。)
授权委托书 篇3
我（姓名）系 的法定代表人，现授权委托 的 为我公司洽谈 项目的法定代表人授权委托代理人，洽谈本工程的相关事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：
性别 ：
年龄：
身份证号码：
职务：____
投标人： （盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
授权委托日期：年月 日
授权委托书 篇4
委托书
徐水县住房和城乡建设局：
今委托 同志（职务 身份证号码）全权代表本人办理坐落在 的房产注销事宜。
委托人： （签章）
单 位： （签章）
委托代理人： （签章）
委托日期 年月 日
附注：
受委托人办公地点：
撤销授权委托书范本
自即日起，解除在贵院受理的公司与刘玉芝劳动纠纷一案中，本公司与之间的委托代理关系。委托本公司雇员 为本公司的一审阶段的诉讼代理人。
此致
人民法院
有限公司
二〇一八年七月二十九日
授权委托书 篇5
委托人：
性别:
身份证号:
被委托人:
性别：
身份证号：
本人因个人原因，不能亲自领取《毕业生双向选择就业推荐表》和《毕业生就业协议书》，特委托 ，做为我的代理人，全权代表我领取《毕业生双向选择就业推荐表》和《毕业生就业协议书》，在过程中造成的污损、破损、遗失及造成的后果由本人负责。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人:
年 月 日
被委托人：
年 月 日
授权委托书 篇6
平安融资担保（天津）有限公司：
鉴于本人需委托平安融资担保（天津）有限公司（以下简称“担保公司”）为本人名下的个人借款提供担保服务，为了使担保公司能够对本人信用作出合理评估，在担保公司受理审查本人的担保申请、承接担保业务（如有）及后续理赔、追偿等期间，本人不可撤销地授权担保公司：
一、向征信机构(包括但不限于中国人民银行个人信用信息基础数据库和经中国人民银行批准设立的征信机构)、银行、财务机构等采集、查询、收集、使用本人的征信信息并获取有关个人信用报告，以及向上述机构报送本人的个人信用信息及信用报告。
二、允许将本人的信用报告相关信息提供给平安集团（即中国平安保险（集团）股份有限公司及其直接或间接控股的公司）使用。
三、本人同意无论以上业务申请是否获批，该授权均持续有效且担保公司无需退还本授权书及其他业务申请资料。 上述授权一经做出，不可撤销或变更。特此授权。
授权人：XXX
身份证件类型：XXX
证件号码：XXXX
授权日期： XXXX年XX月XX日
授权委托书 篇7
委托人：______有限公司
法定代表人：______，职务：______
受委托人姓名：____________律师事务所律师
委托事项：__________________
委托人现委托以上受委托人，代为到xx市第一人民法院xx法庭，办理(______)东______法民______初字第______号案件的担保金退费手续，签收相关法律文书及与本案有关的其它资料。
代理期限：从授权之日起，至上述事项处理完毕之日止。
委托人：____________有限公司
法定代表人：
______ 年 ______ 月 ______日
