小学论文网
导航:网站首页 >

关于施工合同精选【15篇】

时间:2024/3/3 11:33:00
 
拥有梦想的人是值得尊敬的,也让人羡慕。当大多数人碌碌而为为现实奔忙的时候,坚持下去,不用害怕与众不同,你该有怎么样的人生,是该你亲自去撰写的。加油!让我们一起扞卫最初的梦想。下面是小编整理的关于施工合同精选【15篇】,欢迎大家阅读和收藏一下噢。
  关于施工合同1
    发包方: (以下简称甲方)
  承包方: (以下简称乙方)
  慈有 委托 层客房墙面铺贴墙纸工程,经双方友好协商达成一下协议:
  1, 甲方负责处理墙面平整,干燥,打上基膜底漆,施工前乙方对墙面检查验收合格后方可
  施工,甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。
  2, 墙纸施工费:PVC 0.53*10M每卷单价为每卷单价为无纺 0.53*10M每卷单价为 元,无纺 0.7*10M每卷单价为纯纸 0.53*10M每卷单价为 0.7*10M每卷单价为注:施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。
  3,付款方式:合同签定起进场施工甲方应付施工费总款的即 元, 施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即 元
  施工完成后甲方应在三日内验收,甲方不得拖延验收时间,如果三日内不验收视为甲方验收合格,验收合格后甲方应付施工费剩余的即 元。施工完毕后,因施工造成的质量问题,乙方提供半年的免费售后服务,如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题,甲方需付人工费每工200元的维修费,
  4:施工期间必须文明施工,若发生一切工伤事故均由乙方负责。
  5:争议方法:有关本合同的一切争议,双方协商解决,双方若不能解决,则提交杭州劳动局仲裁。
  6:本合同一式两份双方各持一份,此合同具有法定效力。
  甲方代表(盖章): 乙方代表(盖章):
  日期: 日期:

  关于施工合同2
    甲方:
  乙方:
  为了对班组进场人员安全意识的提高,为了贵阳影视城项目工程顺利进行,特定以下条款:
  一、进入现场的所有工人必须遵守工地的安全纪律和规章制度。
  二、进入施工区必须戴安全帽,机械操作工必须载好压发帽。
  三、严禁酒后操作。
  四、现场内不准赤脚,不准穿拖鞋,高跟鞋,喇叭裤。
  五、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。
  六、非现场人员不准进入施工区,作业人员未经许可,禁止从事非本工种作业。
  七、未经现场安全员及负责人许可,不准随意拆除安全防护设施和安全标志。
  八、不准在现场打闹,不准带小孩进入施工现场。
  九、严禁在高空向下抛掷任何物品,高空作业必须拴好安全带。
  十、严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下,严禁在提升机井口操作和行走。
  十一、严禁土方工程挖神仙土和偷岩取土,必须按规定规范进行放坡施工。
  十二、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。
  十三、严禁在未设安全防护设施的同段面上、下交叉作业。
  十四、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。
  十五、进入现场的所有工人必须拿身份自复印件和登记照片3张到办公室登记办理暂住证。
  十六、乙方在施工过程中,随时组织班组人员学习安全纪律、安全法规。对工人的“三级”教育要及时,“三级教育和班前、班后活动记录”随时上报项目部备案以便检验。
  十七、乙方在施工过程中随时注意安全,如果发现安全隐患及时通知质安组或项目部,要及时整改,如发现安全隐患不及时通知质安组或项目部,继续蛮干,所发生的一切大小安全事故,都由乙方自己负经济和法律责任,甲方不负任何责任。
  十八、乙方在施工进程中自己所用的操作平台、安全防护措施由乙方自己搭设,搭设时必须符合安全生产和安全操作规范规定。
  十九、乙方在施工过程中未经甲方安全员的许可,严禁任何人、任何理由拆除任何安全防护设施和任何安全标志,如果随意拆除任何安全防护设施和安全防护标志,所出现的一切大小安全事故,都由乙方自己负责,另外,甲方要追究其责任,便按规定处以罚款,如出现特大安全事故,乙方要负全部经济法律责任,甲方不负任何责任。
  二十、乙主在施工过程中,严格按照安全生产规范,安全操作规范进行施工,如不安此规范操作施工,所出现的一切大小事故全部由乙方负经济和法律责任,甲方不负任何经济和法律责任。
  二十一、注:乙方在施工进程中一定要注意安全,严格按照安全操作及安全生产规范进行施工,严禁违章作业,按规定、规范对工人定时进行安全教育,严格杜绝违章作业,必须防范安全事故的发生,必须做到竣工后无大小安全事故。
  以上各规定、规章严格遵守,必须做到万无一失。
  此合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,自签字之日起生效。
  甲方: 乙方:
  年 月 日 年 月 日

  关于施工合同3
    发包方(甲方):
  承包方(乙方):
  根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
  第一条 工程概况
  1、工程名称:;
  2、工程地点:;
  3、工程范围和内容:。
  第二条 甲方权利和义务
  1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;
  2、提供必要的施工条件;
  3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;
  4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
  5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
  6、按合同约定按时向乙方支付工程款。
  第三条 乙方权利和义务
  1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并XXXXX公司XX分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;
  2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
  3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
  4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;
  5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
  6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;
  7、严格按设计文件及《GB/T50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工;
  8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;
  9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;
  10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。
  11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。
  第四条 工程期限
  本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
  第五条 竣工验收
  1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按XX网建
  [200X]XX号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。
  2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。
  第六条 质量保证
  1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;
  2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
  第七条 工程考核
  1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。
  2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。
  4、未按期按XX网建[200X]X号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款X%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  第八条 工程价款的结算与支付
  1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为。
  2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按XX省物价局X价服[20xx]XXX号文件执行。
  3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成:
  (1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;
  (2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按XX计建[200X]X号文的规定调整相关费率后下浮 %。
  4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的X%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。
  第九条 合同解除
  1、双方协商同意可解除本合同。
  2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。
  3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。
  4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
  (1)因不可抗力致使合同无法履行;
  (2)因一方严重违约致使合同无法履行。
  5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  第十条 争议解决方式
  在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。
  第十一条 其他
  1、乙方确认其完全了解本合同中所述XXX公司的相关文件内容;
  2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;
  3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。
  甲方(盖章):
  法定代表人:
  委托代理人:
  签约日期: 年 月 日
  乙方(盖章):
  法定代表人:
  委托代理人:
  签约日期: 年 月 日
  通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/
  协议
  作者:
  正文:
  通信建设工程施工合同
  通信建设工程施工合同
  合同编号:____________
  发包方(甲方):__________________
  承包方(乙方):__________________
  根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
  第一条 工程概况
  1.工程名称:______________________________
  2.工程地点:______________________________
  3.工程范围和内容:________________________
  第二条 甲方权利和义务
  1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;
  2.提供必要的施工条件;
  3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;
  4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
  5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
  6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
  第三条 乙方权利和义务
  1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;
  2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
  3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
  4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;
  5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
  6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;
  7.严格按设计文件及《GB/T50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工;
  8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;
  9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;
  10.线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。
  11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。
  第四条 工程期限
  本工程开工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
  第五条 竣工验收
  1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建
  [20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。
  2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。
  第六条 质量保证
  1.保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;
  2.保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。
  第七条 工程考核
  1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整
  改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。
  2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  3.不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。
  4.未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。
  第八条 工程价款的结算与支付
  1.本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为__________。
  2.工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。
  3.工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮__________ %。
  4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。
  第九条 合同解除
  1.双方协商同意可解除本合同。
  2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。
  3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。
  4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
  (1)因不可抗力致使合同无法履行;
  (2)因一方严重违约致使合同无法履行。
  5. 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  第十条 争议解决方式
  在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。
  第十一条 其他
  1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;
  2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;
  3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。
  甲方(盖章)______________
  地址:____________________
  法定代表人:______________
  委托代理人:______________
  开户银行:________________
  帐号:____________________
  电话:____________________
  邮政编码:________________
  乙方(盖章)______________
  地址:____________________
  法定代表人:______________
  委托代理人:______________
  开户银行:________________
  帐号:____________________
  电话:____________________
  邮政编码:________________
  签约日期:________________
  签约地点:________________
  通信建设工程施工合同

  关于施工合同4
    发包方(以下称甲方):
  承包方(以下称乙方):
  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
  第一条工程项目
  一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
  二、工程地点:麻城宋埠
  三、承包方式:包工、包机械、包安全
  第二条工程期限
  一、合同工期总日历天数10天
  第三条工程价款、结算及付款方式
  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
  第四条甲乙方责任
  1、甲方需把料运至安装现场。
  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
  第五条安全施工
  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
  第六条奖惩责任
  1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
  第七条纠纷解决办法
  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
  第八条附则
  二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
  甲方:乙方:
  代表:代表:
  年_____月_____日年_____月_____日

  关于施工合同5
    1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。
  2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。
  3.验收后达到标准者,不奖不罚。
  (三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。
  第十一条 其它
  (一) 不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;
  (二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;
  (三) 甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;
  (四) 由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。
  第十二条 因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
  第十三条 在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。
  第十四条 本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。
  第十五条 在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。
  第十六条 本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。
  第十七条 本合同正本_____份其中甲方执_____份,乙方执_____份,副本_____份,甲、乙双方各执______份,审计站、经办的银行各一份,均有同等效力。
  甲方: (公章) 乙方: (公章)
  代表:代表:
  签约日期:
  签约地点:

  关于施工合同6
    甲方:
  乙方:
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。
  一、工程名称:环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
  二、工程地点:环山中XX和厨房后
  三、工程内容:
  护坡总体积为30.89;
  护坡总投资13900元。
  宿舍后圳护坡长:42.2215;宽0.3215;高0.8
  10.133
  宿舍后圳边:长42.2215;宽0.5215;高0.24
  5.063
  厨房后圳边:长38.4215;宽0.5215;高0.3
  5.763
  厨房后圳护坡:长38.4215;宽0.3215;高0.8
  9.223
  伸进土中加宽脚:长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个
  0.72
  30.893215;450元313900元
  四、合同工期
  1、经双方协商确定工作日为20天,自________年____月____日起至________年____月____日。
  2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
  五、质量标准
  1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,13900.00元。
  2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。
  3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。
  4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后____日内全部支付。
  六、甲方义务
  1、按时向承包人拨付工程款。
  2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
  七、乙方义务
  1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
  2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
  3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。
  八、施工安全
  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
  九、违约责任
  1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。
  2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期____日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日,甲方有权单方面解除合同。
  十、其他
  本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。
  甲方:乙方:________年____月____日

  关于施工合同7
    甲方:xxxxxxxxxx
  乙方:
  甲、乙双方经协商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,达成如下一致:
  一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含————————————————。
  二、工程概况:
  1、工程名称:xxxxxxx
  2、工程地点:xxxxxxx
  3、工程施工范围:——————————和———————————————。
  三、工程价格: ———— 元/平方米,———————部分 ———————— 元/平方米————————— 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
  五、工程款的支付时间、方式:
  工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日内结清。
  六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。
  七、甲方负责办理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。
  八、工程施工期间,甲方所有———————————————提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并———————。
  九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。
  十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
  十一、本合同一式两份,双方各执一份。
  —————————
  发包方,甲方:蒲江县鹤山镇单沟村
  承包方,乙方:成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理,互惠互利的原则,签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注:1。所有工程管理费用和税收一并在内;2。所有路基清理照实计算,挖掘机150元/小时,费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议:
  第一条 工程概况
  1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥浆碾压,共4处,长约3。2公里,宽2。6—3米,厚一律为碾压合格的8公分,每平方米12。5元。
  2。毛石混泥土路面:约350米,宽3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层),混泥土标号c25,水泥要求大厂325#。路面按标准切割灌沥青,前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元,以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。
  第二条 承包方式及双方工作职责
  1。采用固定单价法双包,即包工、包料;
  2。甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督,并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
  3。乙方严格按照合同的规定,采用甲方认可的合格材料进场施工,接受甲方代表的监督,并做好安全包围和垃圾清运工作,否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。
  第三条 安全施工及工程日期
  1。乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志,对车辆及行人的安全负责。
  2。由于乙方违反以上条款,违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故,由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
  3。按照村级公共服务和社会管理相关规定,自签订合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误,其完工期限顺延。

  关于施工合同8
    甲方:
  乙方:
  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将以下工程项目的桩基工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况,特签订本合同以共同遵守:
  第一条、工程名称:
  第二条、工程地点:
  第三条、工程范围与工程量:
  1、工程范围:
  2、工程量:根据地质资料和设计图纸,暂定桩长为米,桩位个。
  产品规格 PHCΦ400*95 A 约 米。
  第四条、承包方式:
  乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。
  第五条、单价与结算方式:
  1、单价:PHCΦ400*95 AB型 管桩包工包料单价 元/米;桩基础工程造价暂定为 元( 元)
  2、结算方式:按实际施工的工程量为结算依据,超出设计标高部分  一、工程名称:
  绿化工程。
  二、施工地点及范围:
  本工程位于武汉,绿地总面积为又平方米。
  三、工程内容:
  1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
  2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等);
  3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体
  树种种植起算);
  4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;
  5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。:
  四、工程造价:
  工程总造价为人民币元整,一次性包干。
  五、付款方式:
  1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
  2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
  3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
  4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
  六、施工期限:
  本工程自年月日至年月日竣工。
  七、甲方委托,乙方指派负责施工现场的管理协调工
  八、其他约定。
  九、本合同一式份,甲乙双方各执义份,图纸预算各份。
  甲方:
  法定代表
  联系人:
  日期:
  乙方:
  法定代表
  联系人:
  日期:

  关于施工合同10
    甲方:四川宏茂建筑工程有限公司 (以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
  第一条、工程概况
  1、工程名称:。
  2、工程地点:。
  3、施工内容及范围:。
  4、工程质量:合格 。
  5、工期: 。
  6、合作方式:
  由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
  第二条、项目管理模式
  一、项目合同管理
  1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
  2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
  3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
  二、项目班子管理
  1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足
  施工要求的项目班子。
  2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
  第三条、项目管理费用及保证金
  1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
  2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
  3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
  4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
  5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
  第四条、项目管理人员构成及工资标准
  1、甲方委派 为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。
  2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险): 元/月; 元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
  3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
  4、乙方委派 为乙方项目管理代表,其余项目人员为。
  第五条、财务管理
  一、资金管理
  1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
  2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙
  方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
  3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。
  二、财务管理
  1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。
  2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
  3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
  4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
  三、税收管理
  1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
  2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。
  3、工会经费按四川省人民政府川办(20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
  4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
  第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理
  一、工程质量管理
  1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
  3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
  二、工程职业健康安全管理
  1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
  2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
  3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
  4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
  5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
  三、环境、标化管理
  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
  2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
  3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
  四、进度管理
  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
  2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
  五、工程资料管理
  乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发[20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
  六、生产要素管理
  乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
  七、违约责任
  1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
  2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
  3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
  4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的 1 %进行处罚。
  5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
  6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
  第七条、争议解决方式
  在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

  关于施工合同11
    建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解,导致签订的合同属于无效合同,那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。
  依据我国现行法律规定,合同被确认无效后,将导致合同自始无效,合同关系不再存在,当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务,不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外,但由于其标的特殊性,其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别,当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。
  一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。
  尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同,双方当事人均不得再继续履行。这时,合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任,由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失,双方均有过错的,依照过错大小承担相应的责任。另外,损害事实的举证责任在受损害一方,如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确,其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外,还要承担无过错方的实际损失。
  二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。
  于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形,笔者认为,不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还,应区分不同的情况处理。
  第一种情况,已完成部分工程质量低劣,无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的,应按照一般无效合同的处理原则,已经完成部分工程应拆除,建设方支付的工程款应返还。
  第二种情况,工程质量完全合格,也未违反国家和地方政府的计划,则已完成的建设工程归建设方所有,承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方,折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定:建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款,该解释的规定正是为了避免教条,减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失,如果因建设方过错导致合同无效的,建设方对自己的损失自负,同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的,承包方对自己的损失自负,同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的,按过错大小承担相应赔偿责任。
  三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。
  按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。
  第一,建设工程施工合同已经履行完毕后,建设工程经竣工验收合格的,建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。
  第二,建设工程施工合同已经履行完毕后,建设工程经竣工验收不合格的,要分两种情况给予不同处理:一是维修后建设工程经竣工验收合格的,建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款,但承包方应承担相应的维修义务,或自己维修,或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的,建设方不支付施工方工程款,对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用,如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

  关于施工合同12
    发包方:______________
  承包方:______________
  根据(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
  第一条 工程概况
  1.工程名称________________;
  2.工程地点________________;
  3.工程计划批准单位及文号______________;
  4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
  第二条 工程期限
  1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
  2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
  3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
  (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
  (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
  (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
  (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
  (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
  (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
  (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
  第三条 工程合同总价
  1.本工程合同总价为人民币______元。
  2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:
  (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
  (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
  (3)重大设计发生变更;
  (4)基础超过设计深度;
  (5)在施工中新增加了工程项目;
  (6)其它。
  第四条 材料、设备供应
  1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方协商按附件第__办理。
  2.材料、设备供应范围的划分和检验:
  (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。
  (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。
  (3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。
  (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。
  (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。
  (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。
  (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。
  (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。
  3.材料价差及实物价格的结算。
  (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。
  (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。
  (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。
  (4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次付清。
  (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费___元(或承包方不收取劳务费)。
  (6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。
  第五条 工程质量和检查验收
  1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
  2.发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。
  3.承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
  4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。
  5.隐蔽工程由承包方自检后,填写(隐蔽工程验收单)通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。
  6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照
  (1)______;(2)______;(3)______
  等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。
  试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。
  7.设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。
  8.工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
  9.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。
  验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。
  交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
  10.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。
  11.工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
  由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。
  第六条 施工设计变更
  1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。
  2.施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前__天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。
  3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
  4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配。
  5.在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认:
  (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
  (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
  (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
  确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。
  第七条 双方负责事项
  1.发包方
  (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;
  (2)在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于___米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修;
  (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;
  (4)按规定提供不少于承包合同建筑面积___%的施工用地,办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证,并承担所发生的费用;
  (5)合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料__套;
  (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的`定位标桩、水准点和坐标控制点;
  (7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在__天内分送有关单位;
  (8)审核承包方工程进度月报,及时向承包方支付工程进度款;
  (9)按(发包方供应的材料、设备明细表)确定的供应时间及时组织供应,应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要;
  (10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;
  (11)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。
  2.承包方
  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
  (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;
  (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
  (4)于每月底前__天向发包方报送月度施工计划,属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等);
  (5)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
  (6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;
  (7)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
  (8)在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工作质量问题,负责无偿修理。
  第八条 工程价款的支付与结算
  1.本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价的(或当年投资的)__%的预付款,计人民币___万元。
  2.发包方收到承包方工程进度月报后,必须在__日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的__%时,逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。
  3.工程进度款支付达到合同总价款的__%时,不再按进度付款。办完工验收后__天内支付__%的价款,留__%的价款存入建设银行,待保修期满后连本息一次支付给承包方。
  4.如发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
  5.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
  6.本工程造价结算方式按下列情况办理:
  (1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;
  (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以内的费用,按__等有关规定结算;
  (3)按标准施工图单位造价包干结算,包干范围以外的费用按__等有关规定结算;
  (4)包干不包料的工程,按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;
  (5)招标工程按中标价款结算,中标范围以外的工程费用,另按__等有关规定结算。
  7.承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕,如到期未提出异议,即由经办*行审定后拨款给承包方。
  第九条 违约责任与奖励规定
  1.承包方的责任
  (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的__%偿付逾期违约金。
  (2)工程交付时间不符合规定,按合同总价的__%偿付逾期违约金。
  2.承包方的责任
  (1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
  (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
  (3)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
  (4)超过合同规定日期验收,按合同总价的__%偿付逾期违约金。
  3.发包方有提前工期要求的,可以实行提前竣工奖,按照合同工期,每提前一天由发包方按合同总价的__%奖给承包方。
  优良工程每平方米奖__元。
  第十条 争议的解决方式
  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门时,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
  第十一条 特殊条款
  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
  第十二条 附则
  其它本合同未言明事项,一律按(中华人民共和国经济合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)规定执行。
  合同附件:(1)工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二):(5)国家(或盛自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等__份文件。上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
  本合同正本__份,其中发包方执__份,承包方执__份,副本__份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
  发包方(盖章):
  承包方(盖章):
  鉴(公)证意见
  地址:
  地址:
  经办人
  法定代表人(签名):
  法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)
  委托代理人(签名):
  委托代理人(签名):
  开户银行:
  开户银行:
  帐号:
  帐号:
  电话:
  电话:
  电挂:
  电挂:
  邮政编码:
  邮政编码:
  签约日期: 年 月 日
  签约地点:_____
  年 月 日
  有效期限 至
  年 月 日

  关于施工合同13
    甲方:(发包方)
  乙方:(承包方)
  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
  第一条:工程概况
  1、工程地点:
  2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
  第二条:关于材料供给的约定
  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
  第三条:关于工程质量及验收的约定
  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
  3、双方款项住来均应出具收据。
  4、工程结算方式:水路____米,电路____米
  5、乙方承包内容:
  1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
  2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
  3、水电施工穿墙、打孔、切割;
  4、开关插座面板安装;
  5、小五金的安装;
  6后期灯具的安装(水晶灯另计);
  7、其他收费项目另计。
  第六条:纠纷处理
  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
  第七条:全同的变更和解除
  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
  第八条:其它约定
  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
  第九条:附则
  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
  2、本合同签订后工程不得转包。
  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
  4、合同有效期至_______。
  5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
  甲方________签字(盖章)
  ___年___月___日
  乙方________签字(盖章)
  ___年___月___日

  关于施工合同14
    建设单位(以下简称甲方):
  施工单位(以下简称乙方):
  婺源县香田小区新增施工便桥工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
  第一条 工程项目
  (一)工程地点:香田小区
  (二)工程内容:贝雷架钢便桥
  (三)承包方式:包工包料
  第二条 工程造价为人民币: 19.91万元整
  第三条 合同工期
  1.双方商定总工期30天。
  开工日期:20xx年06月 20 日,竣工日期:20xx年 07 月 20 日
  2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
  ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
  ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
  ③因停水、停电等情况达六小时以上时。
  ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
  ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
  第四条 工程质量标准和保修期
  (一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收
  (二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
  (三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。
  第五条 材料设备供应
  (一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
  (二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
  第六条 付款方式
  完工后一个月内一次性付清。
  第七条 责任范围
  (一)甲方责任:
  1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
  2、及时组织工程竣工验收工作;
  3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
  (二)乙方责任:
  1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
  ① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
  ② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
  ③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
  2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
  3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
  第八条 其它事项
  (一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
  1、经双方充分协商,发出设计变更通知单
  2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
  3、增加或变更内容所需材料必须落实;
  (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
  (三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;
  (四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
  (五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
  第九条 本合同一式 叁份,均具有同等效力。
  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
  _________年____月____日 _________年____月____日

  关于施工合同15
    施工合同是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编为您整理的施工合同示范文本,希望对您有所帮助。篇一:施工合同示范文本
  发包方:______________
  承包方:______________
  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
  第一条 工程概况
  1.工程名称________________;
  2.工程地点________________;
  3.工程计划批准单位及文号______________;
  4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
  第二条 工程期限
  1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
  2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
  3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
  (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
  (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
  (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
  (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
  (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
  (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
  (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
  第三条 工程合同总价
  1.本工程合同总价为人民币______元。
  2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:
  (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
  (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
  (3)重大设计发生变更;
  (4)基础超过设计深度;
  (5)在施工中新增加了工程项目;
  (6)其它。
  第四条 材料、设备供应
  1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方协商按附件第__办理。
  2.材料、设备供应范围的划分和检验:
  (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。
  (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。
  (3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。
  (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。
  (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。
  (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。
  (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。
  (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。
  3.材料价差及实物价格的结算。
  (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。
  (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。
  (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。
  (4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次付清。
  (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符。
  第五条
  为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款中有空白行,供双方自行约定或补充约定。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。本示范文本中涉及到的选择、填写内容,双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。
  第六条
  本合同所称特许经营是指通过签订合同,特许人将有权授予他人使用的商标、商号、经营模式等经营资源,授予被特许人使用;被特许人按照合同约定在统一经营体系下从事经营活动,并向特许人支付特许经营费的行为。
  第七条
  特许经营涉及的专业性较强、法律规范较多,为更好地维护双方当事人的权益,双方签订本合同时应当慎重,力求具体、全面、严密。
  第八条
  在正式签订本合同时,双方确认已提前20日以书面形式向对方提供了真实、准确的有关特许经营的基本信息资料及有关经营能力的资料。
  合同编号:____
  甲方(特许人): 住所: 联系电话: 法定代表人:注册号: 经营范围:
  乙方(被特许人): 住所: 联系电话: 法定代表人:注册号: 经营范围:
  日期: